Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Упаковка должна обеспечить сохранность товара от повреждений при транспортировке и разгрузке, при условии надлежащего обращения. Каждая упаковка должна иметь четко нанесенную маркировку, несмываемой краской на русском языке, включающую:
- Контракт №ВС/11572550/50597 от 08.04.97 г.
- продавец - _____________________
- номер места

- грузополучатель - _______________
- вес брутто/нетто.

7. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ

"ПРОДАВЕЦ" извещает "ПОКУПАТЕЛЯ" факсом о совершенной отгрузке в течении 48 часов с момента отгрузки. В извещении указываются: номер
Контракта, номер и дата отгрузочного документа, количество мест, вес брутто/нетто. Извещение об отгрузке высылается в г. Москву по следующему факсу: (095) ___________.

Отгрузочные документы "ПРОДАВЕЦ" обязан направить "ПОКУПАТЕЛЮ" в течении 5 календарных дней после произведенной отгрузки, но в пределах действия аккредитива.

8.ПРЕТЕНЗИИ

При обнаружении по прибытии товара в пункт назначения несоответствия его качества условиям настоящего Контракта или в случае установления недостачи товара "ПОКУПАТЕЛЬ" имеет право предъявить претензию к "ПРОДАВЦУ". Возможные претензии по отношению качества и количества товара должны быть предъявлены в письменном виде и подтверждены актом, составленным в месте назначения товара - г. Москва, Севастопольский проспект, д.7 - склад временного хранения _____________________________
(лицензия №________________от 22.04.97 г.)- для _________________ или склад
___ с участием представителя "ПРОДАВЦА", или актом официальной контрольной организации, либо компетентной незаинтересованной организации страны
"ПОКУПАТЕЛЯ". Претензии по количеству могут быть предъявлены в течение одного месяца, с даты получения товара. Претензии по качеству могут быть предъявлены в течение трех месяцев, с даты получения товара.

9. ФОРС-МАЖОР

В случае возникновения обстоятельств, вынуждающих одну из сторон частично приостановить выполнение своих обязательств данному Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, войн или военных действий, блокады или запрещения экспорта или импорта- сроки выполнения Контракта продлеваются пропорционально времени действия вышеперечисленных обстоятельств. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, любая из сторон имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по данному
Контракту, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения убытков, которые могут возникнуть. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Контракту должна немедленно известить другую сторону о времени начала и окончания действия обстоятельств, препятствующих выполнению Контракта. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будет служить справка, выдаваемая Торговой Палатой.

10.АРБИТРАЖ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Контракта или в связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем переговоров. В случае, если стороны не придут к согласию, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде при Болгарской торгово-промышленной палате.
Решения арбитражного суда окончательны для сторон, и они обязуются выполнять их добровольно.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, за подписями обеих сторон, после чего они становятся его неотъемлемой частью.

После подписания настоящего Контракта все предыдущие договоры и переписка по нему теряют силу.

Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

Срок действия Контракта - с момента подписания его обеими сторонами до 30.06.97 г.

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

______________________________ ___________________________
______________________________ ___________________________
______________________________ ___________________________
______________________________ ___________________________
______________________________ ___________________________
______________________________ ___________________________

______________________________ ___________________________

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА

_______________

№ _____ от ________ г

Руководителю КЭН 150МА ЕАО г-ну __________________

факс: (8-_______) _________

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспект занятия, реферати українською.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки